四、合同價款調整的范圍 
　　對于以可調價格形式訂立的合同，其合同價款調整的范圍包括： 
　　(1)國家法律、法規(guī)和政策變化影響合同價款； 
　　(2)工程造價管理部門公布的價格調整； 
　　(3)1周內非承包人原因停水、停電、停氣等造成累計停工超過8小時。
　　另外此處還應注意時效問題。 示范文本規(guī)定，價款可以調整的情況發(fā)生后，承包人應當在14天內通知工程師，由工程師確認后作為追加合同價款。若工程師在收到通知14天后未做答復，則視為已經同意。
　　五   質量和檢驗
　　1．承包人隨時接受工程師及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。如：無論工程師是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽的工程重新檢驗的要求時，承包人應按要求進行剝露或者開孔，并在檢驗后重新覆蓋或者修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。
　　2、試車。 
    (1)單機無負荷試車。設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，由承包人組織試車。 
    (2)聯(lián)動無負荷試車。設備安裝工程具備無負荷聯(lián)動試車條件，由發(fā)包人組織試車，承包人按要求做好準備工作和試車記錄。
　　3、材料設備供應。建筑材料，構配件生產及設備購買單位對其質量負責，對方應質量驗收。
　　六、爭議的解決以及停止履行合同的條件 
    雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議時，應先和解或要求有關部門進行調解。若調解不成，則可約定 
    (1)向約定的仲裁委員會申請仲裁； 
    (2)向有管轄權的人民法院起訴。 
    如果雙方選擇用仲裁的方式解決爭議，則在合同條款內應明確以下內容：第一，請求仲裁的意思表示；第二，仲裁事項；第三，選定的仲裁委員會。其中關鍵是要指明仲裁委員會。 
    發(fā)生爭議后，在一般情況下，雙方都應該繼續(xù)履行合同，只有在出現(xiàn)以下幾種情況時，才可以停止履行合同： 
    (1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工； 
    (2)調解要求停止施工，且為雙方接受； 
    (3)仲裁機構要求停止施工； 
    (4)法院要求停止施工。
　第三節(jié)  工程變更價款的確定與處理 
    在施工過程中，由于發(fā)包人對原設計進行變更，以及經工程師同意的、承包人要求進行的設計變更，會導致合同價款的增減，并可能造成承包人的損失，這些均應由發(fā)包人承擔，并相應地順延工期。 
    示范文本規(guī)定工程變更價款的確定與處理的步驟如下：在設計變更后，首先由承包人在設計變更確定后的14天內，向工程師提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整工程價款，其工程價款的確定方法是： 
    (1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有價格計算變更合同價款； 
    (2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照此價格確定變更價格； 
    (3)合同中沒有適用或類似的價格，則可由承包人提出一個適當?shù)膬r格，經工程師確認后執(zhí)行。