2014年二級建造師法規新考點:建設工程合同制度
練習題
一、單項選擇題
1、關于《合同法》的公平原則，下列表述不正確的是（）。
A．公平包括合同當事人雙方的利益義務要平等
B．公平包括合同的風險應該合理分配
C．公平包括不得假借訂立合同惡意進行磋商
D．公平包括合同中違約責任的確定要合理
2、某施工企業于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合格并交付使用，2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現合同法的（）原則。
A．公平B．自愿C．誠實信用D．維護公共利益
3、建設工程合同不屬于（）。
A．有名合同B．雙務合同C．實踐合同D．要式合同
4、根據不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（）。
A．有名合同，雙務合同，有償合同B．有名合同，雙務合同，不要式合同
C．無名合同，單務合同，要式合同D．有名合同，單務合同，要式合同
5、某項目建設單位以施工單位偽造資質文件為由請求認定承包合同無效。如建設單位的請求獲得支持，則相關的（）也無效。
A．仲裁協議B．保證合同C．分包合同D．勞動合同
6、建設工程合同實質上是一種特殊的（）。
A．委托合同B．買賣合同C．實踐合同D、承攬合同
7、（）不屬于建設工程合同。
A．建設工程施工合同B．建設工程勘察合同
C．建設工程設計合同D．建設工程監理合同
8、2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發出一封傳真，內容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3日內答復。2008年3月14日，乙公司回復：同意你方要求，但請預付3萬元定金。對于本案的表述正確的是（）。
A．甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經成立
B．甲公司的傳真不構成要約，所以合同并未成立
C．乙公司的回復不構成承諾，所以合同并未成立
D．甲公司的傳真不構成要約，乙公司的回復也不構成承諾，所以合同并未成立
9、下列法律行為中，屬于承諾的是（）。
A．發布招標公告B．遞交投標文件C.發售招標文件D．發出中標通知書
10、某建設工程項目采用直接發包方式，6月1日甲建設單位表示同意接受乙施工單位的終報價，交由乙施工單位施工。乙施工單位隨即提出雙方應簽訂書面合同，但建設單位對乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已掛失，等重新刻好章后再簽。6月5日施工單位進場放線并開始搭設腳手架，此后工程進展順利，9月15日工程竣工，9月30日雙方補簽了施工合同。則雙方的施工合同自（）起成立。
A．6月1日B．6月5日C．9月15日D．9月30日
11、建設工程施工合同的訂立受《合同法》關于合同訂立一般規則的約束，同時又具有其特殊性。下列表述中錯誤的是（）。
A．投標邀請書是要約邀請
B．投標文件是要約，但投標文件并非送達招標人時生效而是自投標截止時間起生效
C．中標通知書是承諾，但中標通知書并非到達中標人時生效而是自發出時生效
D、承諾生效時建設工程施工合同成立
12、承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發函要求按市場價格訂購200t42．5級硅酸鹽水泥，并要求3日內運抵施工現場。則承包商的訂購行為（）。
A．屬于要約邀請，隨時可以撤銷B．屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤回
C．屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤銷D．屬于要約，而且不可撤銷
13、建設單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設備的采購，于是建設單位向電梯生產廠家發函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部則需要延期10日方能交付”。電梯廠的回函屬于（）。
A．要約邀請B．要約撤銷C．承諾D．新要約
14、甲商場向乙企業發出采購100臺電冰箱的要約，乙于5月1日寄出承諾信件，5月8日信件寄至甲商場，時逢其總經理外出，5月9日總經理知悉了該信內容，遂于5月10日電傳告知乙收到承諾。該承諾何時生效？
（）。
A．5月1日B．5月8日C．5月9日D．5月10日
15、招標人于2006年4月1日發布招標公告，2006年4月20日發布資格預審公告，2006年5月10日發售招標文件，投標人于投標截止日2006年6月10日及時遞交了投標文件，2006年7月20日招標人發出中標通知書，則要約生效的時間是（）。
A．2006年4月1日B．2006年5月10日
C．2006年6月10日D．2006年7月20日
16、甲以15萬元出賣房屋一套，乙表示愿意以12萬元買入，甲說不能低于14萬元，乙表示多出13萬元，甲終同意成交。所以：（）。
A．甲是終的要約人B．甲是終的承諾人
C．乙是初的承諾人D．乙是終的承諾人
17、某擴建工程建設單位因急于參加認證，于11月15日未經檢驗而使用該工程，11月20日承包人提交了竣工驗收報告，11月30日建設單位組織驗收，12月3日工程竣工驗收合格，則該工程竣工日期為（）。
A．11月15日B．11月20日
C．11月30日D．12月3日
18、承包人3月1日提交竣工驗收報告，發包人因自身原因，8月1日才組織竣工驗收，驗收不合格。整改后，8月15日，第二次驗收合格。8月20日，,建設單位辦理工程竣工驗收備案，8月30日，工程交付使用。則本案中，竣工日和保修期自應分別自（）起算。
A．3月1日，8月30日B．8月20日，8月15日
C．3月1日，8月15日D．8月15日，5月30日
19、某承包合同約定：“發包人收到竣工結算文件后60日內應予以答復”。承包人6月1日提交竣工結算文件。8月5日，發包人回復說不予認可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結算文件結算工程價款。則人民法院對承包人的請求應（）。
A．予以支持B、不予支持
C．征求發包人意見D．要求承包人提供證據
20、某承包合同約定：“發包人收到竣工結算文件后60日內應予以答復，逾期視為認可”。承包人6月1日提交竣工結算文件。8月5日，發包人回復說不予認可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結算文件結算工程價款。則人民法院對承包人的請求應（）。
A．予以支持B．不予支持
C．征求發包人意見D．要求承包人提供證據
21、某項目施工過程中發生了多次設計變更導致工程量增加。雙方辦理竣工結算時，建設單位以部分變更無現場簽證為由拒絕支付。則對這部分工程量的處理，人民法院應當（）。
A．不予認可B．委托進行鑒定C．推定為未變更D．要求承包人提供相關證據
22、某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后2個月內，結清全部工程款”。2005年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包人將工程移交發包人，但發包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人將發包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為（）。
A．2005年10月10日B．2005年10月20日
C．2005年12月1日D．2006年5月1日
23、建設單位要求施工單位墊資進行建設，雙方在合同中約定了墊資條款，建設單位同意按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求按照合同約定支付墊資利息。根據有關司法解釋，下列說法正確的是（）。
A．法院對墊資應當按照工程欠款處理
B．由于墊資違反法律的強制性規定，該合同無效
C．法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應予以支持
D．法院對返還墊資請求應予支持，但對支付墊資利息的請求不應支持
24、施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。
A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持
B．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持
C．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持
D．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持
25、甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標借用了乙建筑公司的資質。2010年12月，所承建的工程竣工驗收合格。此后甲因工程款糾紛起訴到法院，建設單位請求認定合同無效。關于本案，說法正確的是（）。
A．由于工程竣工驗收合格，人民法院應當認定合同有效
B．由于工程竣工驗收合格，甲有權請求參照合同約定支付工程款
C．由于合同無效，業主有權拒絕支付全部工程款
D．由于合同無效，人民法院有權收繳甲公司的全部工程款
26、某建設單位與甲公司簽訂一份施工合同，約定由甲公司為其承建某工程。甲公司又于乙公司簽訂一份施工合同，約定由乙公司承建該工程主體部分。則甲公司與乙公司簽訂的合同為（）。
A．轉包合同，合同有效B．轉包合同，合同無效
C．分包合同，合同有效D．分包合同，合同無效
27、因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤消合同。認定其為無效合同的必要條件是（）。
A．違背當事人的意志B．乘人之危C．顯示公平D.損害國家利益
28、下列施工合同履行過程中發生的情形，當事人催告后方可以單方解除的是（）。
A．發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋
B．由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行
C．建設單位延期支付工程款
D．施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值
29、某施工合同因解除而效力終止，隨著該合同的終止而效力不受影響的條款是（）。
A．標的條款B．質量條款C．擔保條款D．結算、清理條款
30、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（）。
A．因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工
B．因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延
C．因為發生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內竣工
D．因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工場地
二、多項選擇題
1、下列合同行為中，屬于違背誠實信用原則的有（）。
A．合同簽訂時，施工企業對建設單位要求的業績證明造假
B．合同履行時，現場發生不可抗力，施工企業沒有通知甲方，并任由損失擴大
C．合同履行時，施工企業偷工減料，導致工程質量不合格
D．合同履行時，施工企業工人安排不夠，導致工期拖延
E．合同結束時，施工企業泄露本項目要求保密的資料和技術
2、甲公司向乙公司發出要約，出售一批建筑材料。要約發出后，甲公司因進貨渠道發生困難而擬撤回要約。
甲公司撤回要約的通知應當（）到達乙公司。
A．在要約到達乙公司之前B．與要約同時
C．在乙公司發出承諾前D．在乙公司發出承諾的同時
E．在乙公司發出承諾后
3、甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是（）。
A．水泥廠的價目表屬于要約邀請B．甲建筑公司的訂購表示屬于要約
C．水泥廠的價目表屬于要約D．水泥廠新報價屬于承諾
E．水泥廠新報價屬于新要約
4、某工程竣工后，甲建設單位無力償還開發貸款5000萬元,也無力支付施工單位工程款3000萬元（其中含違約造成的損失500萬元），則（）。
A．施工單位和銀行均有權與甲建設單位協議折價
B．施工單位和銀行均有權向法院申請拍賣該工程項目后優先受償
C．竣工之日起6個月內，施工單位有權要求其3000萬元債權優先于銀行受償
D．竣工之日起6個月后，銀行有權要求其5000萬元債權優先于施工單位受償
E．施工單位無權就其500萬元因建設單位違約造成的損失主張優先受償
5、下列選項中，屬于無效合同的有（）。
A．供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同
B．村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同
C．施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同
D．分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同
E．施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同
6、在施工合同中，（）的合同屬于無效合同。
A．施工企業偽造資質等級證書簽訂B．招標人與投標人串通簽訂
C．施工企業的違約責任明顯過高D．建設單位的違約責任明顯過高
E．約定的質量標準低于強制性標準
7、根據我國法律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。
A．甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位
B．甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
C．甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁企業
D．甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司
E．甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
8、某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有（）。
A．人身損害賠償請求權B．任意撤銷權
C．擔保權D．抗辯權E．抵消權
9、根據我國法律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。
A．甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位
B．甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，沒有通知乙單位
C．甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁企業
D．甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司
E．甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
10、施工合同可撤銷的情形有（）。
A．在訂立施工合同時顯失公平B．施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益
C．違反了《建筑法》的強制性規定D．訂立合同時，建設單位存在重大誤解
E．損害社會公共利益
參考答案
一、單項選擇題
123456789101112131415
ACCABDDCDBCDDBC
161718192021222324252627282930
BACBADCCDBDDCDC
二、多項選擇題
12345
ABEABABEABDEBC
678910
ABEABCDEABDAD
一、單項選擇題
1、關于《合同法》的公平原則，下列表述不正確的是（）。
A．公平包括合同當事人雙方的利益義務要平等
B．公平包括合同的風險應該合理分配
C．公平包括不得假借訂立合同惡意進行磋商
D．公平包括合同中違約責任的確定要合理
2、某施工企業于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合格并交付使用，2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現合同法的（）原則。
A．公平B．自愿C．誠實信用D．維護公共利益
3、建設工程合同不屬于（）。
A．有名合同B．雙務合同C．實踐合同D．要式合同
4、根據不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（）。
A．有名合同，雙務合同，有償合同B．有名合同，雙務合同，不要式合同
C．無名合同，單務合同，要式合同D．有名合同，單務合同，要式合同
5、某項目建設單位以施工單位偽造資質文件為由請求認定承包合同無效。如建設單位的請求獲得支持，則相關的（）也無效。
A．仲裁協議B．保證合同C．分包合同D．勞動合同
6、建設工程合同實質上是一種特殊的（）。
A．委托合同B．買賣合同C．實踐合同D、承攬合同
7、（）不屬于建設工程合同。
A．建設工程施工合同B．建設工程勘察合同
C．建設工程設計合同D．建設工程監理合同
8、2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發出一封傳真，內容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3日內答復。2008年3月14日，乙公司回復：同意你方要求，但請預付3萬元定金。對于本案的表述正確的是（）。
A．甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經成立
B．甲公司的傳真不構成要約，所以合同并未成立
C．乙公司的回復不構成承諾，所以合同并未成立
D．甲公司的傳真不構成要約，乙公司的回復也不構成承諾，所以合同并未成立
9、下列法律行為中，屬于承諾的是（）。
A．發布招標公告B．遞交投標文件C.發售招標文件D．發出中標通知書
10、某建設工程項目采用直接發包方式，6月1日甲建設單位表示同意接受乙施工單位的終報價，交由乙施工單位施工。乙施工單位隨即提出雙方應簽訂書面合同，但建設單位對乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已掛失，等重新刻好章后再簽。6月5日施工單位進場放線并開始搭設腳手架，此后工程進展順利，9月15日工程竣工，9月30日雙方補簽了施工合同。則雙方的施工合同自（）起成立。
A．6月1日B．6月5日C．9月15日D．9月30日
11、建設工程施工合同的訂立受《合同法》關于合同訂立一般規則的約束，同時又具有其特殊性。下列表述中錯誤的是（）。
A．投標邀請書是要約邀請
B．投標文件是要約，但投標文件并非送達招標人時生效而是自投標截止時間起生效
C．中標通知書是承諾，但中標通知書并非到達中標人時生效而是自發出時生效
D、承諾生效時建設工程施工合同成立
12、承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發函要求按市場價格訂購200t42．5級硅酸鹽水泥，并要求3日內運抵施工現場。則承包商的訂購行為（）。
A．屬于要約邀請，隨時可以撤銷B．屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤回
C．屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤銷D．屬于要約，而且不可撤銷
13、建設單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設備的采購，于是建設單位向電梯生產廠家發函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部則需要延期10日方能交付”。電梯廠的回函屬于（）。
A．要約邀請B．要約撤銷C．承諾D．新要約
14、甲商場向乙企業發出采購100臺電冰箱的要約，乙于5月1日寄出承諾信件，5月8日信件寄至甲商場，時逢其總經理外出，5月9日總經理知悉了該信內容，遂于5月10日電傳告知乙收到承諾。該承諾何時生效？
（）。
A．5月1日B．5月8日C．5月9日D．5月10日
15、招標人于2006年4月1日發布招標公告，2006年4月20日發布資格預審公告，2006年5月10日發售招標文件，投標人于投標截止日2006年6月10日及時遞交了投標文件，2006年7月20日招標人發出中標通知書，則要約生效的時間是（）。
A．2006年4月1日B．2006年5月10日
C．2006年6月10日D．2006年7月20日
16、甲以15萬元出賣房屋一套，乙表示愿意以12萬元買入，甲說不能低于14萬元，乙表示多出13萬元，甲終同意成交。所以：（）。
A．甲是終的要約人B．甲是終的承諾人
C．乙是初的承諾人D．乙是終的承諾人
17、某擴建工程建設單位因急于參加認證，于11月15日未經檢驗而使用該工程，11月20日承包人提交了竣工驗收報告，11月30日建設單位組織驗收，12月3日工程竣工驗收合格，則該工程竣工日期為（）。
A．11月15日B．11月20日
C．11月30日D．12月3日
18、承包人3月1日提交竣工驗收報告，發包人因自身原因，8月1日才組織竣工驗收，驗收不合格。整改后，8月15日，第二次驗收合格。8月20日，,建設單位辦理工程竣工驗收備案，8月30日，工程交付使用。則本案中，竣工日和保修期自應分別自（）起算。
A．3月1日，8月30日B．8月20日，8月15日
C．3月1日，8月15日D．8月15日，5月30日
19、某承包合同約定：“發包人收到竣工結算文件后60日內應予以答復”。承包人6月1日提交竣工結算文件。8月5日，發包人回復說不予認可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結算文件結算工程價款。則人民法院對承包人的請求應（）。
A．予以支持B、不予支持
C．征求發包人意見D．要求承包人提供證據
20、某承包合同約定：“發包人收到竣工結算文件后60日內應予以答復，逾期視為認可”。承包人6月1日提交竣工結算文件。8月5日，發包人回復說不予認可。承包人即向法院起訴，請求按照竣工結算文件結算工程價款。則人民法院對承包人的請求應（）。
A．予以支持B．不予支持
C．征求發包人意見D．要求承包人提供證據
21、某項目施工過程中發生了多次設計變更導致工程量增加。雙方辦理竣工結算時，建設單位以部分變更無現場簽證為由拒絕支付。則對這部分工程量的處理，人民法院應當（）。
A．不予認可B．委托進行鑒定C．推定為未變更D．要求承包人提供相關證據
22、某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后2個月內，結清全部工程款”。2005年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包人將工程移交發包人，但發包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人將發包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為（）。
A．2005年10月10日B．2005年10月20日
C．2005年12月1日D．2006年5月1日
23、建設單位要求施工單位墊資進行建設，雙方在合同中約定了墊資條款，建設單位同意按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求按照合同約定支付墊資利息。根據有關司法解釋，下列說法正確的是（）。
A．法院對墊資應當按照工程欠款處理
B．由于墊資違反法律的強制性規定，該合同無效
C．法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應予以支持
D．法院對返還墊資請求應予支持，但對支付墊資利息的請求不應支持
24、施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。
A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持
B．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持
C．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持
D．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持
25、甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標借用了乙建筑公司的資質。2010年12月，所承建的工程竣工驗收合格。此后甲因工程款糾紛起訴到法院，建設單位請求認定合同無效。關于本案，說法正確的是（）。
A．由于工程竣工驗收合格，人民法院應當認定合同有效
B．由于工程竣工驗收合格，甲有權請求參照合同約定支付工程款
C．由于合同無效，業主有權拒絕支付全部工程款
D．由于合同無效，人民法院有權收繳甲公司的全部工程款
26、某建設單位與甲公司簽訂一份施工合同，約定由甲公司為其承建某工程。甲公司又于乙公司簽訂一份施工合同，約定由乙公司承建該工程主體部分。則甲公司與乙公司簽訂的合同為（）。
A．轉包合同，合同有效B．轉包合同，合同無效
C．分包合同，合同有效D．分包合同，合同無效
27、因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤消合同。認定其為無效合同的必要條件是（）。
A．違背當事人的意志B．乘人之危C．顯示公平D.損害國家利益
28、下列施工合同履行過程中發生的情形，當事人催告后方可以單方解除的是（）。
A．發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋
B．由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行
C．建設單位延期支付工程款
D．施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值
29、某施工合同因解除而效力終止，隨著該合同的終止而效力不受影響的條款是（）。
A．標的條款B．質量條款C．擔保條款D．結算、清理條款
30、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（）。
A．因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工
B．因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延
C．因為發生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內竣工
D．因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工場地
二、多項選擇題
1、下列合同行為中，屬于違背誠實信用原則的有（）。
A．合同簽訂時，施工企業對建設單位要求的業績證明造假
B．合同履行時，現場發生不可抗力，施工企業沒有通知甲方，并任由損失擴大
C．合同履行時，施工企業偷工減料，導致工程質量不合格
D．合同履行時，施工企業工人安排不夠，導致工期拖延
E．合同結束時，施工企業泄露本項目要求保密的資料和技術
2、甲公司向乙公司發出要約，出售一批建筑材料。要約發出后，甲公司因進貨渠道發生困難而擬撤回要約。
甲公司撤回要約的通知應當（）到達乙公司。
A．在要約到達乙公司之前B．與要約同時
C．在乙公司發出承諾前D．在乙公司發出承諾的同時
E．在乙公司發出承諾后
3、甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是（）。
A．水泥廠的價目表屬于要約邀請B．甲建筑公司的訂購表示屬于要約
C．水泥廠的價目表屬于要約D．水泥廠新報價屬于承諾
E．水泥廠新報價屬于新要約
4、某工程竣工后，甲建設單位無力償還開發貸款5000萬元,也無力支付施工單位工程款3000萬元（其中含違約造成的損失500萬元），則（）。
A．施工單位和銀行均有權與甲建設單位協議折價
B．施工單位和銀行均有權向法院申請拍賣該工程項目后優先受償
C．竣工之日起6個月內，施工單位有權要求其3000萬元債權優先于銀行受償
D．竣工之日起6個月后，銀行有權要求其5000萬元債權優先于施工單位受償
E．施工單位無權就其500萬元因建設單位違約造成的損失主張優先受償
5、下列選項中，屬于無效合同的有（）。
A．供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同
B．村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同
C．施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同
D．分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同
E．施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同
6、在施工合同中，（）的合同屬于無效合同。
A．施工企業偽造資質等級證書簽訂B．招標人與投標人串通簽訂
C．施工企業的違約責任明顯過高D．建設單位的違約責任明顯過高
E．約定的質量標準低于強制性標準
7、根據我國法律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。
A．甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位
B．甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
C．甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁企業
D．甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司
E．甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
8、某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有（）。
A．人身損害賠償請求權B．任意撤銷權
C．擔保權D．抗辯權E．抵消權
9、根據我國法律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。
A．甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位
B．甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，沒有通知乙單位
C．甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁企業
D．甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司
E．甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
10、施工合同可撤銷的情形有（）。
A．在訂立施工合同時顯失公平B．施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益
C．違反了《建筑法》的強制性規定D．訂立合同時，建設單位存在重大誤解
E．損害社會公共利益
參考答案
一、單項選擇題
123456789101112131415
ACCABDDCDBCDDBC
161718192021222324252627282930
BACBADCCDBDDCDC
二、多項選擇題
12345
ABEABABEABDEBC
678910
ABEABCDEABDAD
233網校編輯推薦：
責編：小丫
