在做題時認真思考,要全神貫注,真正去理解做題方法,做完一道題目之后要在當下回顧,做到能把解題思路復述出來,并將做錯的題抄在錯題本上。經過一段時間的努力,一定能提高做題正確率。
2021年一級造價師《建設工程計價》章節題第五章:建設項目施工階段合同價款的調整和結算
領取通關寶典+VIP題 | 免費資料下載 | 考點清單速記

【例題】關于法規變化類合同價款的調整,下列說法正確的是()。
A.不實行招標的工程,一般以施工合同簽訂前的第42天為基準日
B.基準日之前國家頒布的法規對合同價款有影響的,應予調整
C.基準日之后國家政策對材料價格的影響,如已包含在物價波動調價公式中,不再予以考慮
D.承包人原因導致的工期延誤期間,國家政策變化引起工程造價變化的,合同價款不予調整
參考答案:C
參考解析:本題考查的是法規變化類合同價款的調整。選項A錯誤,不實行招標的工程,一般以施工合同簽訂前的第28天為基準日。選項B錯誤,對于基準日之后發生的、作為一個有經驗的承包人在招標投標階段不可能合理預見的風險,應當由發包人承擔。選項D錯誤,如果由于承包人的原因導致的工期延誤,按不利于承包人的原則調整合同價款。在工程延誤期間國家的法律、行政法規和相關政策發生變化引起工程造價變化的,造成合同價款增加的,合同價款不予調整;造成合同價款減少的,合同價款予以調整。
【例題】根據《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),下列變化應納入工程變更范圍的有()。
A.改變墻體厚度
B.工程設備價格上漲
C.轉由他人實施土石方工程
D.提高地基沉降控制標準
E.增加排水溝長度
參考答案:ADE
參考解析:本題考查的是工程變更類合同價款調整事項。施工合同示范文本中工程變更范圍包括:(1)增加或減少合同中任何工作,或追加額外的工作;(2)取消合同中任何工作,但轉由他人實施的工作除外;(3)改變合同中任何工作的質量標準或其他特性;(4)改變工程的基線、標高、位置和尺寸;(5)改變工程的時間安排或實施順序。
【例題】根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB 50500—2013),關于單價合同措施項目費的調整,下列說法中正確的有()。
A.設計變更引起措施項目發生變化的,可以調整措施項目費
B.招標工程量清單分部分項工程漏項引起措施項目發生變化的,可以調整措施項目費
C.招標工程量清單措施項目缺項的,不應調整措施項目費
D.承包人提出調整措施項目費的,應事先將實施方案報發包人批準
E.措施項目費的調整方法與分部分項工程費的調整方法相同
參考答案:ABD
參考解析:本題考查的是工程變更類合同價款調整事項。選項CE錯誤,招標工程量清單中分部分項工程出現缺項漏項,引起措施項目發生變化的,應當按照工程變更事件中關于措施項目費的調整方法進行調整。
【例題】施工合同履行期間,關于計日工費用的處理,下列說法錯誤的是()。
A.已招標價工程量清單中無某項計日工單價時,應按工程變更有關規定商定計日工單價
B.發包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,雙方應按計日工方式予以結算
C.現場簽證的計日工數量與招標工程量清單中所列不同時,應按實際簽證的計日工數量進行結算
D.施工期間發生的計日工費用應在竣工結算時一并支付
參考答案:D
參考解析:本題考查的是工程變更類合同價款調整事項。每個支付期末,承包人應與進度款同期向發包人提交本期間所有計日工記錄的簽證匯總表,以說明本期間自己認為有權得到的計日工金額,調整合同價款,列入進度款支付。
【例題】關于施工期間合同暫估價的調整,下列做法中正確的有()。
A.不屬于依法必須招標的材料,由承包人按照合同約定采購
B.屬于依法必須招標的工程設備,以中標價取代暫估價
C.屬于依法必須招標的專業工程,承包人不參加投標的,應由承包人作為招標人,組織招標的費用一般由發包人另行支付
D.屬于依法必須招標的專業工程,承包人參加投標的,應由發包人作為招標人,同等條件下優先選擇承包人中標
E.不屬于依法必須招標的專業工程,應按合同內容確定專業工程價款
參考答案:ABD
參考解析:本題考查的是物價變化類合同價款調整事項。給定暫估價的專業工程:(1)不屬于依法必須招標的項目。發包人在工程量清單中給定暫估價的專業工程不屬于依法必須招標的,應按照工程變更事件的合同價款調整方法,確定專業工程價款,并以此為依據取代專業工程暫估價,調整合同價款。(2)屬于依法必須招標的項目。發包人在招標工程量清單中給定暫估價的專業工程,依法必須招標的,應當由發承包雙方依法組織招標選擇專業分包人,并接受有管轄權的建設工程招標投標管理機構的監督。①除合同另有約定外,承包人不參加投標的專業工程,應由承包人作為招標人,但擬定的招標文件、評標方法、評標結果應報送發包人批準。與組織招標工作有關的費用應當被認為已經包括在承包人的簽約合同價(投標總報價)中。②承包人參加投標的專業工程,應由發包人作為招標人,與組織招標工作有關的費用由發包人承擔。同等條件下,應優先選擇承包人中標。③專業工程依法進行招標后,以中標價為依據取代專業工程暫估價,調整合同價款。
【例題】根據《標準施工招標文件》通用合同條款,承包人可能同時獲得工期和費用補償、但不能獲得利潤補償的索賠事件有()。
A.延遲提供施工場地
B.因不可抗力造成工期延誤
C.發包人負責的材料延遲提供
D.施工中遇到不利物質條件
E.施工中發現文物
參考答案:DE
參考解析:本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。選項A錯誤,遲延提供施工場地,可以獲得工期、費用和利潤補償;選項B錯誤,因不可抗力造成工期延誤,僅可以索賠工期;選項C錯誤,發包人負責的材料延遲提供,可以獲得工期、費用和利潤補償;選項D,施工中遇到不利物質條件,可以獲得工期和費用補償,不能獲得利潤補償;選項E,施工中發現文物,可以獲得工期和費用補償,不能獲得利潤補償。
【例題】工程施工中的下列情形,發包人不予計量的有()。
A.監理人抽檢不合格返工增加的工程日
B.承包人自檢不合格返工增加的工程日
C.承包人修復因不可抗力損壞工程增加的工程量
D.承包人在合同范圍之外按發包人要求增建的臨時工程工程量
E.工程質量驗收資料缺項的工程量
參考答案:ABE
參考解析:本題考查的是工程計量。工程計量的原則包括下列三個方面:(1)不符合合同文件要求的工程不予計量。即工程必須滿足設計圖紙、技術規范等令同文件對其在工程質量上的要求,同時有關的工程質量驗收資料齊全、手續完備,滿足合同文件對其在工程管理上的要求。(2)按合同文件所規定的方法、范圍、內容和單位計量。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工或返工的工程量,發包人不予計量。
【例題】關于施工合同工程預付款,下列說法中正確的是()。
A.承包人預付款的擔保金額通常高于發包人的預付款
B.采用起扣點計算法抵扣預付款對承包人比較不利
C.預付款的擔保金額不會隨著預付款的扣回而減少
D.預付款的額度通常與主要材料的構件費用占建安費的比例相關
參考答案:D
參考解析:本題考查的是預付款及期中支付。選項A錯誤,預付款擔保的擔保金額通常與發包人的預付款是等值的;選項B錯誤,采用起扣點計算法對承包人比較有利,最大限度地占用了發包人的流動資金;選項C錯誤,預付款一般逐月從工程進度款中扣除,預付款擔保的擔保金額也相應逐月減少;選項D正確,工程預付款額度一般是根據施工工期、建安工作量、主要材料和構件費用占建安工程費的比例以及材料儲備周期等因素經測算來確定。
【例題】下列關于期中支付的表述中,正確的是()。
A.發承包雙方應按照合同約定,根據工程量清單,辦理期中價款結算,支付進度款
B.發現已簽發的支付證書中有錯、漏的數額,發包人有權予以修正,但承包人無權提出修正
C.進度款支付周期,應與合同約定的預付款扣回周期一致
D.進度款的支付比例按照合同約定,按期中結算價款總額計,不低于60%,不高于90%
參考答案:D
參考解析:本題考查的是預付款及期中支付。選項A錯誤,發承包雙方應按照合同約定的時間、程序和方法,根據工程計量結果,辦理期中價款結算,支付進度款。選項B錯誤,發現已簽發的任何支付證書有錯、漏或重復的數額,發包人有權予以修正,承包人也有權提出修正申請。選項C錯誤,進度款支付周期,應與合同約定的工程計量周期一致。
【例題】下列建設工程施工合同無效情況下產生的價款糾紛,法院不予支持的是()。
A.工程竣工驗收合格,承包人請求按合同支付工程價款
B.工程竣工驗收不合格、但修復后合格,發包人要求承包人承擔修復費用
C.工程竣工驗收不合格、修復后仍不合格,承包人請求支付工程價款
D.承包人超越資質等級簽訂施工合同,但竣工前取得相應資質等級,請求按照有效合同處理
參考答案:C
參考解析:本題考查的是合同價款糾紛的處理。選項A正確,建設工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持;選項B正確,建設工程施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格的,修復后的建設工程經竣工驗收合格,發包人請求承包人承擔修復費用的,應予支持;選項C錯誤,修復后的建設工程經竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持;選項D正確,承包人超越資質等級許可的業務范圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級,當事人請求按照無效合同處理的,不予支持。