對于現階段的你,分章節做真題是更有效果的!為什么這么說?因為分章節真題更有針對性、便于記憶相關知識點!所以快跟著233網校小造君領取一級造價師《建設工程計價》章節真題及答案吧!>>2020一級造價師考前劃重點直播課10月16日開始
2020年一級造價工程師考試資料,點擊【下載233網校APP-在線做題-領考前資料】,或添加學霸君微信號(ks233wx12)在線領取。【造價歷年真題試卷+真題考點統計】
第五章 建設項目施工階段合同價款的調整和結算
第一節 合同價款調整
1.為合理劃分發承包雙方的合同風險,對于招標工程,在施工合同中約定的基準日期一般為()。(2017 年考題)
A.招標文件中規定的提交投標文件截止時間前的第 28 天
B.招標文件中規定的提交投標文件截止時同前的第 42 天
C.施工合同簽訂前的第 28 天
D.施工合同簽訂前的第 42 天
2.根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013),中標人報價浮動率的計算公式是()。(2017 年考題)
A.(1-中標價/招標控制價)×100%
B.(1-中標價/施工圖預算)×100%
C.(1-不含安全文明施工費的中標價/不含安全文明施工費的招標控制價)×100%
D.(1-不含安全文明施工費的中標價/不含安全文明施工費的施工圖預算)×100%
3.工程延誤期間,因國家法律、行政法規發生變化引起工程造價變化的,則()。(2016年考題)
A.承包人導致的工程延誤,合同價款均應予調整
B.發包人導致的工程延誤,合同價款均應予調整
C.不可抗力導致的工程延誤,合同價款均應予調整
D.無論何種情況,合同價款均應予調整
4.對某招標工程進行報價分析,在不考慮安全文明施工費的前提下,承包人中標價為 1500萬元,招標控制價為 1600 萬元,設計院編制的施工圖預算為 1550 萬元,承包人認為的合理報價值為 1540 萬元,則承包人的報價浮動率是()。(2015 年考題)
A.0.65%
B.6.25%
C.93.75%
D.96.25%
5.某分項工程招標工程量清單數量為 4000 ㎡,施工中由于設計變更調減為 3000 ㎡,該項目招標控制價綜合單價為 600 元/㎡,投標報價為 450 元/㎡。合同約定實際工程量與招標工程量偏差超過±15%時,綜合單價以招標控制價為基礎調整。若承包人報價浮動率為 10%,該分項工程費結算價為( )萬元。(2017 年考題)
A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00
6.根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500--2013),當實際增加的工程量超過清單工程量 15%以上,且造成按總價方式計價的措施項目發生變化的,應將( )。(2016 年考題)
A.綜合單價調高,措施項目調增
B.綜合單價調高,措施項目調減
C.綜合單價調低,措施項目調增
D.綜合單價調低,措施項目調減
7.根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013),下列關于計日工的說法中正確的是()。(2016 年考題)
A.招標工程量清單計日工數量為暫定,計日工費不計入投標總價
B.發包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,承包人可以視情況決定是否執行
C.計日工表的費用項目包括人工費、材料費、施工機械使用費、企業管理費和利潤
D.計日工金額不列入期中支付,在竣工結算時一并支付
8.某施工合同約定采用價格指數及價格調整公式調整價格差額,調價因素及有關數據見下表。某月完成進度款為 1500 萬元,則該月應當支付給承包人的價格調整金額為()萬元。(2017 年考題)
A.-30.3
B.36.45
C.112.5
D.130.5
9.施工合同中約定,承包人承擔的鋼筋價格風險幅度為±5%,超出部分依據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500--2013)造價信息法調差。已知承包人投標價格、基準期發布價格分別為 2400 元/t、2200 元/t,2015 年 12 月、2016 年 7 月的造價信息發布價為 2000 元/t,2600 元/t。則該兩月鋼筋的實際結算價格應分別為( )元/t。(2016 年考題)
A.2280,2520
B.2310,2690
C.2310,2480
D.2280,2480
10.某建筑工程鋼筋綜合用量 1000t。施工合同中約定,結算時對鋼筋綜合價格漲幅±5%以上部分依據造價處發布的基準價調整價格差額。承包人投標報價 2400 元/t,投標期、施工期間造價管理機構發布的鋼筋綜合基準價格為 2500 元/t、2800 元/t,則需調增鋼筋材料費用為( )萬元。(2015 年考題)
A.17.5
B.28.0
C.30.0
D.40.0
11.關于施工合同履行過程中暫估價的確定,下列說法中正確的是()。(2015 年考題)
A.不屬于依法必須招標的材料,以承包人自行采購的價格取代暫估價
B.屬于依法必須招標的暫估價設備,由發承包雙方以招標方式選擇供應商,以中標價取代暫估價
C.不屬于依法必須招標的暫估價專業工程,不應按工程變更確定價款而應另行簽訂補充協議確定工程價款
D.屬于依法必須招標的暫估價專業工程,承包人不得參加投標
12.根據《標準施工招標文件》(2007 年版)通用合同條款,下列引起承包人索賠的事件中, 只能獲得工期補償的是()。(2017 年考題)
A.發包人提前向承包人提供材料和工程設備
B.工程暫停后因發包人原因導致無法按時復工
C.因發包人原因導致工程試運行失敗
D.異常惡劣的氣候條件導致工期延誤
13.根據《標準施工招標文件》(2007 年版)通用合同條款,承包人最有可能同時獲得工期、費用和利潤補償的索賠事件是()。(2016 年考題)
A.基準日后法律的變化
B.發包人更換其提供的不合格材料
C.發包人提前向承包人提供工程設備
D.發包人在工程竣工前占用工程
14.根據《標準施工招標文件》(2007 版)的合同通用條件,承包人通常只能獲得費用補償, 但不能得到利潤補償和工期順延的事件是()。(2015 年考題)
A.施工中遇到不利物質條件
B.因發包人的原因導致工程試運行失敗
C.發包人更換其提供的不合格材料
D.基準日后法律的變化
15.某房屋基坑開挖后,發現局部有軟弱下臥層。甲方代表指示乙方配合進行地質復查,共用工 10 個工日。地質復查和處理費用為 4 萬元,同時工期延長 3 天,人員窩工 15 工日。若用工按100 元/工日、窩工按50 元/工日計算,則乙方可就該事件索賠的費用是()元。(2015 年考題)
A.41250
B.41750
C.42500
D.45250
16.當施工機械停工導致費用索賠成立時,臺班停滯費用正確的計算方法是()。(2016 年考題)
A.按照機械設備臺班費計算
B.按照臺班費中的設備使用費計算
C.自有設備按照臺班折舊費計算
D.租賃設備按照臺班租金計算
17.某工程施工過程中發生如下事件:①因異常惡劣氣候條件導致工程停工 2 天,人員窩工20 個工日;②遇到不利地質條件導致工程停工 1 天,人員窩工 10 個工日,處理不利地質條件用工 15 個工日。若人工工資為 200 元/工日,窩工補貼為 100 元/工日,不考慮其他因素。根據《標準施工招標文件》(2007 年版)通用合同條款,施工企業可向業主索賠的工期和費用分別是()。(2016 年考題)
A.3 天,6000 元
B.1 天,3000 元
C.3 天,4000 元
D.1 天,4000 元
18.關于施工過程中的現場簽證,下列說法中正確的是()。(2017 年考題)
A.發包人應按照現場簽證內容計算價款,在竣工結算時一并支付
B.沒有計日工單價的現場簽證,按承包商提出的價格計算并支付
C.因發包人口頭指令實施的現場簽證事項,其發生的費用應由發包人承擔
D.經發包人授權的工程咨詢人,可與承包人做現場簽證
19.某施工合同約定人工工資為 200 元/工日,窩工補貼按人工工資的 25%計算,在施工過程中發生了如下事件:①出現異常惡劣天氣導致工程停工 2 天,人員窩工 20 個工日;②因惡劣天氣導致場外道路中斷,搶修道路用工 20 個工日;③幾天后,場外停電,停工 1 天,人員窩工 10 個工日。承包人可向發包人索賠的人工費為()元。(2017 年考題)
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500
20.關于施工合同履行過程中共同延誤的處理原則,下列說法中正確的是() 。(2017 年考題)
A.在初始延誤發生作用期間,其他并發延誤者按比例承擔責任
B.若初始延誤者是發包人,則在其延誤期內,承包人可得到經濟補償
C.若初始延誤者是客觀原因,則在其延誤期內,承包人不能得到經濟補償
D.若初始延誤者是承包人,則在其延誤期內,承包人只能得到工期補償
21.采用網絡圖分析法處理可原諒延期,下列說法中正確的是()。(2016 年考題)
A.只有在關鍵線路上的工作延誤,才能索賠工期
B.非關鍵線路上的工作延誤,不應索賠工期
C.如延誤的工作為關鍵工作,則延誤的時間為工期索賠值
D.該方法不適用于多種干擾事件共同作用所引起的工期索賠
22.關于法規變化類合同價款的調整,下列說法正確的是( )。(2018 年考題)
A.不實行招標的工程,一般以施工合同簽訂前的第 42 天為基準日
B.基準日之前國家頒布的法規對合同價款有影晌的,應予調整
C.基準日之后國家政策對材料價格的影響, 如已包含在物價波動調價公式中, 不再予以考慮
D.承包人原因導致的工期延誤期間, 國家政策變化引起工程造價變化的. 合同價款不予調
23.關于計日工費用的確認和支付,下列說法正確的是( )。(2018 年考題)
A.承包人應按照確認的計日工現場簽證報告提出計日工項目的數量
B.發包人應根據已標價工程量清單中的工程數量和計日工單價確定
C.已標價工程量清單中沒有計日工單價的,由發包人確定價格
D.已標價工程量清單中沒有計日工單價的,由承包人確定價格
24.某項目施工合同約定, 承包人承租的水泥價格風險幅度為±5%, 超出部分采用造價信息法調差, 已知投標人投標價格、 基準期發布價格為 440 元/t、 450 元/t,2018 年 3 月的造價信息發布價為 430 元/t,則該月水泥的實際結算價格為( )元/t。(2018 年考題)
A.418
B.427.5
C.430
D.440
25.發包人在招標工程量清單中給定某工程設備暫估價,下列關于該工程設備價款調整的說法正確的是()。(2018 年考題)
A.依法可不招標的項目,應由發包人組織采購,以采購價格取代暫估價
B.依法可不招標的項目, 應由承包人按合同約定采購, 以發包人確認后的價格取代暫估價
C.依法必須招標的項目,應由發包人招標選擇供應商,以中標價格取代暫估價
D.依法必須招標的項目,應由承包人招標選擇供應商,以中標價格取代暫估價
26.因不可抗力造成的下列損失,應由承包人承擔的是( )。(2018 年考題)
A.工程所需清理、修復費用
B.運至施工場地待安裝設備的損失
C.承包人的施工機械設備損壞及停工損失
D.停工期間,發包人要求承包人留在工地的保衛人員費用
27.某施工合同中的工程內容由主體工程與附屬工程兩部分組成,兩部分工程的合同額分別為 800 萬元知 200 萬元。合同中對誤期賠償費的約定是: 每延誤一個日歷天應賠償 2 萬元, 且總賠費不超過合同總價款的 5%,該工程主體工程按期通過竣工驗收, 附屬工程延誤 30 日歷天后通過竣工驗收, 則該工程的誤期賠償費為()萬元。(2018 年考題)
A.10
B.12
C.50
D.6
28.根據《標準施工招標文件》 (2007 年版)通用合同條款, 下列引起承包人索賠的事件中, 只能獲得費用補償的是()。(2018 年考題)
A.發包人提前向承包人提供材料、工程設備
B.因發包人提供的材料、工程設備造成工程不合格
C.發包人在工程竣工前提前占用工程
D.異常惡劣的氣候條件,導致工期延誤
29.某工程進度計劃網絡圖上的工作 X(在關鍵線路上)與工作 Y(在非關鍵線路上)同時受到異常惡劣氣候條件的彩響,導致 X 工作延誤 10 天, Y 工作延誤 15 天,該氣候條件未對其他工作造成影晌,若 Y 工作的自由時差為 20 天,則承包人可以向發包人索賠的工期是( )天。(2018 年考題)
A.10
B.15
C.25
D.35
30..下列發承包雙方在約定調整合同價款的事項中屬于工程變更的是()。(2019 年考題)
A.工程量清單缺項
B.不可抗力
C.物價波動
D.提前竣工
31.某招標工程項目執行《建設工程工程量清單計價規范》( GB50500-2013) ,招標工程量清單中某分項工程的工程量為 1500m3,施工中由于設計變更調增 1900m3,該分項工程最高投標限價綜合單價為 40 元/m3,投標報價為 47 元/m3,則該分項工程的結算價為( )元。(2019 年考題)
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300
32.關于工程索賠的相關論述,下列說法正確的是()。
A.工程索賠是指承包人向發包人提出工期和(或)費用補償要求的行為
B.由于發包人原因導致分包人承受經濟損失,分包人可直接向發包人提出索賠
C.承包人提出的工期補償索賠經發包人批準后,可免除承包人非自身原因拖期違約責任
D.由于不可抗力事件造成合同非正常終止,承包人不能向發包人提出索賠
33.根據《標準施工招標文件》(2007 年版)通用合同條款,下列引起承包人索賠的事件中, 可以同時獲得工期、費用和利潤補償的是()。
A.施工中發現文物、古跡
B.發包人延遲提供建筑材料
C.承包人提前竣工
D.因不可抗力造成工期延誤
34.某施工現場主導施工機械一臺,由承包人租得,施工合同約定,當發生索賠事件時,遂機械臺班單價、租賃費分別按 900 元/臺班、400 元/臺班計,人工工資、窩工補貼分別按 100 元工日、50 元/工日計;以人工費與機械費之和為基數的綜合費率為 30%,在施工過程中, 發生如下事件:①出現異賞惡劣天氣導致工程停工 2 天,人員窩工 20 個工日;②因惡劣天氣導致工程修復用工 10 個工日。機械 1 個臺班,為此承包人可向發包人索賠的費用為() 元。
A.1820
B.2470
C.2820
D.3470
35.根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013),關于工程變更價款的調整方法,下列說法中正確的有()。(2015 年考題)
A.工程變更導致已標價工程量清單項目的工程量變化小于 15%,仍采用原價格
B.已標價的工程量清單中沒有相同或類似的工程變更項目,由發包人提出變更工程項目的總價和單價
C.安全文明施工費按照實際發生變化的措施項目并依據國家或省級、行業建設主管部門的規定進行調整
D.采用單價方式計算的措施費,按照分部分項工程費的調整方法確定變更單價
E.按系數計算的措施項目費均應按照實際發生變化的措施項目調整,系數不得浮動
36.根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500--2013),關于單價合同措施項目費的調整,下列說法中正確的有()。(2016 年考題)
A.設計變更引起措施項目發生變化的,可以調整措施項目費
B.招標工程量清單分部分項工程漏項引起措施項目發生變化的,可以調整措施項目費
C.招標工程量清單措施項目缺項的,不應調整措施項目費
D.承包人提出調整措施項目費的,應事先將實施方案報發包人批準
E.措施項目費的調整方法與分部分項工程費的調整方法相同
37.根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB-50500-2013),關于計日工費的確認和支付,下列說法中正確的有()。(2017 年考題)
A.承包人應按照確認的計日工現場簽證報告核實該關項目的工程數量和單價
B.己標價工程量清單中有該類計日工單價的。按該單價計算
C.已標價工程量清單中沒有該類計日工單價的,按承包人報價計算
D.計日工價款應列入同期進度款支付
E.發包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,承包人應予執行
38.根據《標準施工招標文件》(2007 年版)通用合同條款,承包人可能同時獲得工期和費用補償、但不能獲得利潤補償的索賠事件有()。(2016 年考題)
A、延遲提供施工場地
B、發包人更換其提供的不合格設備
C、發包人負責的材料延遲提供
D、監理人指令錯誤
E、施工中發現文物
39.根據《標準施工招標文件》(2007)版,承包人有可能同時獲得工期和費用補償的事件有()。(2015 年考題)
A.發包方延期提供施工圖紙
B.因不可抗力造成的工期延誤
C.甲供設備未按時進場導致停工
D.監理對覆蓋的隱藏工程重新檢查且結果合格
E.施工中發現文物古跡
40.下列資料中,可以作為施工發承包雙方提出和處理索賠直接依據的有() 。(2017 年考題)
A.未在合同中約定的工程量所在地地方性法規
B.工程施工合同文件
C.合同中約定的非強制性標準
D.現場簽證
E.合同中未明確規定的地方定額
41.支持承包人工程索賠成立的基本條件有()。(2016 年考題)
A、合同履行過程中承包人沒有違約行為
B、索賠事件已造成承包人直接經濟損失或工期延誤
C、索賠事件是因非承包人的原因引起的
D、承包人已按合同規定提交了索賠意向通知、索賠報告及相關證明材料
E、發包人已按合同規定給予了承包人答復
42..根據《建設工程施工合同(示范文本)》 (GF-2013-0201),下列事項應納入工程變更范國的有()。(2018 年考題)
A.改變工程的標高B.改變工程的實施順序
C.提高合同中的工作質量標準D.將合同中的某項工作轉由他人實施
E.工程設備價格的變化
43.因發包人原因導致工程延期時,下列索賠事件能夠成立的有()(2018 年考題)
A.材料超期儲存費用索賠
B.材料保管不善造成的損壞費用索賠
C.現場管理費索賠
D.保險費索賠
E.保函手續費索賠
44.承包人提交的已完工程進度款支付申請中,應計入本周期完成合同價款中的有()(2018 年考題)
A.本周期已完成單價項目的金額
B.本周期應支付的總價項目的金額
C.本周期應扣回的預付款
D.本周期應支付的安全文明施工費
E.本周期完成的計日工價款
45.下列情形中,當事人提出解除合司,人民法院應予支持的有()。(2018 年考題)
A.發包人提供的建筑材料不滿足承包人要求,承包人請求解除合同
B.發包人延期 28 天支付工程款,承包人請求解除合間
C.承包人以行為表明不履行合同主要義務,發包人請求解除合同。
D.承包人拒絕修復已完不合格工程,發包人請求解除合同
E.承包人將工程違法分包,發包人請求解除合同
46.下列費用中,承包人可以索賠的有()。(2019 年考題)
A.法定增長的人工費
B.承包人原因導致工效降低增加的機械使用費
C.承包人墊資施工的墊資利息
D.發包人拖延支付工程款的利息
E.發包人錯誤扣款的利息
1.【參考答案】A
【解析】對于實行招標的建設工程,一般以施工招標文件中規定的提交投標文件的截止時間 前的第 28 天作為基準日;對于不實行招標的建設工程,一般以建設工程施工合同簽訂前的第 28 天作為基準日。
2.【參考答案】C
【解析】招標工程:報價浮動率=(1-中標價/招標控制價)×100%;中標價、招標控制價均 不含安全文明施工費。
3.【參考答案】C
【解析】本題考查的是法規變化類合同價款調整事項。如果由于承包人的原因導致的工期延 誤,在工程延誤期間國家的法律、行政法規和相關政策發生變化引起工程造價變化的,造成 合同價款增加的,合同價款不予調整;造成合同價款減少的,合同價款予以調整。
4.【參考答案】B
【解析】報價浮動率 L=(1 ?1500/1600)×100%=6.25%。
5.【參考答案】A
【解析】工程量減少超過 15%;報價偏差超過 15%;調整后價格=600×(1-10%)×(1-15%)=459 元/㎡>450 元/㎡,該項目結算價=459×3000=137.7 萬元。
6.【參考答案】C
【解析】本題考查的是:工程量偏差。綜合單價的調整原則:當應予計算的實際工程量與招 標工程量清單出現偏差(包括因工程變更等原因導致的工程量偏差)超過 15%時,對綜合單價的調整原則為:當工程量增加 15%以上時,其增加部分的工程量的綜合單價應予調低;當工程量減少 15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高。至于具體的調整方法,則應由雙方當事人在合同專用條款中約定。措施項目費的調整:當應予計算的實際工程量與招標工程量清單出現偏差(包括因工程變更等原因導致的工程量偏差)超過 15%,且該變化引起措施項目相應發生變化,如該措施項目是按系數或單一總價方式計價的,對措施項 目費的調整原則為:工程量增加的,措施項目費調增;工程量減少的,措施項目費調減。至 于具體的調整方法,則應由雙方當事人在合同專用條款中約定。
7.【參考答案】C
【解析】本題考查的是:工程變更類合同價款調整事項。選項 A 錯誤,招標工程量清單計日工數量為暫定,計日工費計入投標總價;選項 B 錯誤,發包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,承包人應予執行;選項 D 錯誤,每個支付期末,承包人應與進度款同期向發包人提交本期間所有計日工記錄的簽證匯總玥,以說明本期間自己認為有權得到的計日工金額, 調整合同價款,列入進度款支付。
8.【參考答案】B
9.【參考答案】C
【解析】本題考查的是物價變化類合同價款調整事項。12 月份的價格為 2000,價格降低, 基準價 2200,投標價 2400,以基準價 2200 為基礎,下降幅度=200/2200=9.09%,則 12 月份的價格=2400-2200×(9.09%-5%)=2310 元。7 月份的價格為 2600,價格增加,基準價 2200, 投標價 2400,以投標價 2400 為基礎,增加幅度=200/2400=8.3%,則 7 月份價格=2400+2400
×(8.3%-5%)=2479.2 元。
10.【參考答案】A
【解析】需調增鋼筋材料費用=1000×[2800-2500×(1+5%)]=17.5 萬元。參見教材 P234.
11.【參考答案】B
【解析】發包人在招標工程量清單中給定暫估價的材料和工程設備屬于依法必須招標的,由 發承包雙方以招標的方式選擇供應商。依法確定中標價格后,以此為依據取代暫估價,調整 合同價款。
12.【參考答案】D
【解析】A 選項可以索賠費用;B 選項可以索賠工期、費用和合理的利潤;C 選項可以索賠工期和費用。
13.【參考答案】D
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。選項 A 錯誤,基準日后法律的變化, 只能索賠工期;選項 B 錯誤,發包人更換其提供的不合格材料、工程設備,只能索賠工期和費用;選項 C 錯誤,發包人提前向承包人提供材料、工程設備,只能索賠費用;選項 D 正確, 發包人在工程竣工前提前占用工程,可以索賠工期、費用和利潤。
14.【參考答案】D
【解析】《標準施工招標文件》中承包人的索賠事件及可補償內容。 教材 P238.
15.【參考答案】B
【解析】可索賠費用=40000+10×15×50=41750 元。
16.【參考答案】C
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。施工機械使用費的索賠包括:由于完 成合同之外的額外工作所增加的機械使用費;非因承包人原因導致工效降低所增加的機械使 用費;由于發包人或工程師指令錯誤或遲延導致機械停工的臺班停滯費。在計算機械設備臺 班停滯費時,不能按機械設備臺班費計算,因為臺班費中包括設備使用費。如果機械設備是 承包人自由設備,一般按臺班折舊費計算;如果是承包人租賃的設備,一般按臺班租金加上 每臺班分攤的施工機械進出場費計算。
17.【參考答案】C
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。根據教材 p240,表 513,《標準施工招標文件》中承包人的索賠事件及可補償內容,(1)異常惡劣氣候條件導致工期延誤只能索賠工期 2 天;(2)施工中遇到不利地質條件可索賠工期和費用,因此可索賠工期 1 天,索賠費用:10*15*200=4000。因此施工企業可向業主索賠工期 3 天,索賠費用 4000 元。
18.【參考答案】D
【解析】合同工程發生現場簽證事項,未經發包人簽證確認,承包人便擅自實施相關工作的, 除非征得發包人書面同意,否則發生的費用由承包人承擔。
19.【參考答案】C
【解析】異常惡劣天氣導致窩工,僅可索賠工期。搶修道路索賠=20×200=4000 元;停電窩工索賠=10×200×25%=500。共計索賠 4500 元。參見教材 P242。
20.【參考答案】B
【解析】C 選項,若果初始延誤者是客觀原因,則在客觀因素發生影響的延誤期內,承包人可以得到工期延長,但很難得到費用補償;D 選項,如果初始延誤者是承包人原因,則在承包人原因造成的延誤期內,承包人既不能得到工期補償,也不能得到費用補償。
21.【參考答案】C
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。選項 A、B 錯誤,如果延誤的工作為非關鍵工作,當該工作由于延誤超過時差而成為關鍵工作時,可以索賠延誤時間與時差的差 值;若該工作延誤后仍為非關鍵工作,則不存在工期索賠問題。選項 C 正確,如果延誤的工作為關鍵工作,則延誤的時間為索賠的給工期;選項 D 錯誤,該方法通過分析干擾是件發生前和發生后網絡計劃的計算工期之差來計算工期索賠值,可以用于各種干擾事件和多種干擾 事件共同作用所引起的工期索賠。
22.【答案】C
【解析】A 對于實行招標的建設工程,一般以施工招標文件中規定的提交投標文件的截止時間前的第 28 天作為基準日;對于不實行招標的建設工程,一般以建設工程施工合同簽訂前的第 28 天作為基準日。B 基準日之前國家頒布的法規對合同價款有影響的,不予調整。D 由于承包人原因導致的工期延誤,按不利于承包人的原則調整合同價款。在工程延誤期間國家 的法律、行政法規和相關政策發生變化引起工程造價變化的,造成合同價款增加的,合同價 款不予調整;造成合同價款減少的,合同價款予以調整。
23.【答案】A
【解析】承包人應按照確認的計日工現場簽證報告核實該類項目的工程數量,并根據核實的工程數量和承包人已標價工程量清單中的計日工單價計算,提出應付價款;已標價工程量清單中沒有該類計日工單價的,由發承包雙方按工程變更的有關的規定商定計日工單價計量。
24.【答案】D
【解析】(440-430)/440=2.27%<5%,不調整,所以該月水泥的實際結算價格為 440 元/t。
25.【答案】B
【解析】(1)不屬于依法必須招標的項目。發包人在招標工程量清單中給定暫估價的材料和 工程設備不屬于依法必須招標的,由承包人按照合同約定采購,經發包人確認后以此為依據 取代暫估價,調整合同價款。
(2)屬于依法必須招標的項目。發包人在招標工程量清單中給定暫估價的材料和工程設備屬于依法必須招標的,由發承包雙方以招標的方式選擇供應商。依法確定中標價格后,以此 為依據取代暫估價調整合同價款
26.【答案】 C
27.【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。附屬工程延誤 30 日歷天應賠償
30×2=60(萬元),總賠費最高=(800+200)×5%=50(萬元)。而主體工程按期通過竣工驗收,誤期補償費應按比例扣減,則該工程的誤期賠償費=50-800/1000×50=10(萬元)
28.【答案】A
【解析】選項 BC 工期、費用、利潤都能索賠。選項 D 只能索賠工期。只能索賠費用:(1)發包人提前向承包人提供材料、工程設備(2)承包人提前竣工(3)基準日后法律的變化(4) 工程移交后因發包人原因出現的缺陷修復后的試驗和試運行(5)因不可抗力停工期間應監理人要求照管、清理、修復工程。
29.【答案】A
【解析】如果延誤的工作為關鍵工作,則延誤的時間為索賠的工期;如果延誤的工作為非關 鍵工作,當該工作由于延誤超過時差限制而成為關鍵工作時,可以索賠延誤時間與時差的差 值;若該工作延誤后仍為非關鍵工作,則不存在工期索賠問題。
30.【答案】A
【解析】工程變更類,主要包括工程變更、項目特征不符、工程量清單缺項、工程量偏差、 計日工等享件。
31.【答案】C
【解析 1900/1500=127%,工程量增加超過 15%,40×(1+15%)=46<47,超過 15%的工程量按 46 元結算,1500×1.15×47+(1900-1500×1.15)×46=89125 元。
32.【答案】C
【解析】A 錯誤,工程索賠是指在工程合同履行過程中,當事人一方因非己方的原因而遭受經濟損失或工期延誤,按照合同約定或法律規定,應由對方承擔責任,而向對方提出工期和(或)費用補償要求的行為。B 錯誤,在建設工程分包合同履行過程中,索賠事件發生后, 無論是發包人的原因還是總承包人的原因所致,分包人都只能向總承包人提出索賠要求,而不能直接向發包人提出。D 錯誤,工程施工期間,因不可抗力事件的發生而遭受損失的一方, 可以根據合同中對不可抗力風險分擔的約定,向對方當事人提出索賠。
33.【答案】B
【解析】A 選項只能獲得工期、費用補償;C 選項只能獲得費用補償;D 選只項能獲得工期補償。
34.【答案】B
異常惡劣天氣導致的停工通常不能進行費用索賠。修復用工的索賠額=(10×900)×(1+30%)=2470 元。
35.【參考答案】ACD
【解析】已標價工程量清單中有適用于變更工程項目的,且工程變更導致的該清單項目的工 程數量變化不足 15%時,采用該項目的單價;安全文明施工 費,按照實際發生變化的措施項目調整,不得浮動;采用單價計算的措施項目費,按照實際發生變化的措施項目按前述分部分項工程費的調整方法確定單價。
36.【參考答案】ABD
【解析】本題考查的是工程變更類合同價款調整事項。選項 C、E 錯誤,招標工程量清單中分部分項工程出現缺項漏項,引起措施項目發生變化的,應當按照工程變更事件中關于措施 項目費的調整方法進行調整。
37.【參考答案】BDE
【解析】A 選項,單價按報價算;C 選項,應由發承包雙方按工程變更的有關規定商定。
38.【參考答案】BE
本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。選項 A,遲延提供施工場地,可以獲得工期、費用和利潤補償;選項 B,發包人更換其提供的不合格設備,可以獲得工期和費用補償,不能獲得利潤補償;選項 C,發包人負責的材料延遲提供,可以獲得工期、費用和利潤補償;選項 D,監理人指令錯誤,可以獲得工期和費用利潤補償;選項 E,施工中發現文物,可以獲得工期和費用補償,不能獲得利潤補償。
39.【參考答案】ACDE
引起承包人索賠的事件以及可能得到的合理補償內容。
40.【參考答案】BC
【解析】A、E 需要約定;D 選項為證據。
41.【參考答案】BCD
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調整事項。承包人工程索賠成立的基本條件包括:(1)索賠事件已造成了承包人直接經濟損失或工期延誤; (2)造成費用增加或工期延誤的索賠事件是非因承包人的原因發生的;(3)承包人已經按照工程施工合同規定的期限和程序提交了索賠意向通知、索賠報告及相關證明材料。
42.【答案】ABC
【解析】工程變更的范圍和內容包括:
(1)增加或減少合同中任何工作,或追加額外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但轉由他人實施的工作除外;
(3)改變合同中任何工作的質量標準或其他特性;
(4)改變工程的基線、標高、位置和尺寸; 改變工程的時間安排或實施順序。
43.【答案】ACDE
【解析】由于發包人原因導致工程延期期間的材料價格上漲和超期儲存費用,可以索賠材料 費,A 正確;如果由于承包商管理不善,造成材料損壞失效,則不能列入索賠款項內,B 錯誤;現場管理費的索賠包括承包人完成合同之外的額外工作以及由于發包人原因導致工期延期期間的現場管理費,包括管理人員工資、辦公費、通信費、交通費等,C 正確;因發包人原因導致工程延期時,承包人必須辦理.工程保險、施工人員意外傷害保險等各項保險的延期手續,對于由此而增加的費用,承包人可以提出索賠,D 正確;因發包人原因導致工程延期時,承包人必須辦理相關履約保函的延期手續,對于由此而增加的手續費,承包人可以提出索賠,E 正確
44.【答案】ABDE
【解析】本周期合計完成的合同價款,其中包括:
①本周期已完成單價項目的金額;
②本周期應支付的總價項目的金額;
③本周期已完成的計日工價款;
④本周期應支付的安全文明施工費;
⑤本周期應增加的金額。
選項 C 中本周期應扣回的預付款是本周期應扣減的金額。
45.【答案】CDE
【解析】選項 A 錯誤,應該是發包人提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的,承包人請求解除合同的,應予支持。選項 B 錯誤,發包人延遲 28 天支付工程款,致使承包人無法施工,且催告后仍未支付,承包人請求解除合同,應予支持。
(1)承包人具有下列情形之一,發包人請求解除建設工程施工合同的,應予支持:
1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;
2)合同約定的期限內沒有完工,且在發包人催告的合理期限內仍未完工的;
3)已經完成的建設工程質量不合格,并拒絕修復的;
4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。
(2)發包人具有下列情形之一,致使承包人無法施工,且在催告的合理期限內仍未履行相應業務,承包人請求解除合同的,應予支持。
1)未按約定支付工程價款的;
2)提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的;
3)不履行合同約定的協助義務的
46.【答案】ADE
【解析】B 錯,承包人原因導致工效降低增加的機械使用費,承包人自己承擔;法定增長的人工費、承包人墊資施工的墊資利息、發包人拖欠支付工程款的利息、發包人錯誤扣款的利 息,都可以索賠。